东莞《Dongguan》律师
主任律师:熊仁武
代理二手房查验过户手续
专业注册香港《中国香港》公司以及海外公司
二、公司企业《qǐ yè》法律事务
三、知识产权法律事务
四、房地产法律事务
五、商务调查及非诉讼事务
六、赔偿法律服务《services》
七、诉讼、仲裁和劳动争议
[查看更多]  
  目前位置《wèi zhi》:首页 > 相关法规
最高人民法院关于审理建设《building》工程施工合同纠纷案件适用法律问题《foul-ups》的解释
出处:东莞律师熊仁武   发布日期:2011/8/21 20:10:11   浏览次数:6849
关键字:东莞律师 东莞法律 工程

最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释

莞律师转载东莞律师事务所

东莞律师熊仁武,广东智捷律师事务所主任律师、高级合伙人、工程师,东莞市政府律师顾问,中华《zhōng huá》全国律师协会会员、广东省律师协会民事委员会委员和知识产权委员会委员、东莞市律师协民事委员会委员和知识产权委员会委员、南方传媒集团和南方网法律专家咨询委员会委员;《法律与生活》精英律师团成员、维权365网东莞站站长;2005年入编《中国《China》专家人名词典《Dictionary》》、2007年入编《中国《China》律师风采录》、多宗案例由东莞电视台制作专题节目播出和入编东莞市普法办《法律你我他》。多次荣获东莞市先进律师和优秀共产党员称号,2008年曾由广东省总工会、省司法厅和省律师协会推荐作为第二届全国维权律师候选人,2009年被聘任为东莞市政府律师顾问,2010年应美国律师协会(aba)邀请赴美参加中美律师文化交流活动,撰写的论文荣获市司法系统优秀论文奖,2011年五编案例入编人民日报出版社出版的《信仰的力量》。

 

发文单位:最高人民法院
文  号:法释[2004]14号
发布日期:2005-1-1
执行日期:2005-1-1
  2004年9月29日由最高人民法院审判委员会第1327次会议《huì yì》通过,现予公布,自2005年1月1日起施行。

  二○○四年十月二十五日

  根据《中华《zhōng huá》人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民事诉讼法》等法律规定,结合民事审判实际,就审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律的问题,制定本解释。

  第一条 建设工程施工合同具有下列情形之一的,应当根据合同法第五十二条第(五)项的规定,认定无效:

  (一)承包人未取得建筑施工企业《qǐ yè》资质或者超越资质等级的;

  (二)没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的;

  (三)建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。

  第二条 建设工程施工合同无效,但建设工程经竣工验收合格,承包人请求参照合同约定支付工程价款的,应予支持《zhī chí》。

  第三条 建设工程施工合同无效,且建设工程经竣工验收不合格的,按照以下情形分别处理:

  (一)修复后的建设工程经竣工验收合格,发包人请求承包人承担修复费用的,应予支持《zhī chí》;

  (二)修复后的建设工程经竣工验收不合格,承包人请求支付工程价款的,不予支持。

  因建设工程不合格造成的损失,发包人有过错的,也应承担相应的民事责任。

  第四条 承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。人民法院可以《can》根据民法通则第一百三十四条规定,收缴当事人已经《yǐ jing》取得的非法所得。

  第五条 承包人超越资质等级许可的业务《跑死他们》范围签订建设工程施工合同,在建设工程竣工前取得相应资质等级,当事人请求按照无效合同处理的,不予支持。

  第六条 当事人对垫资和垫资利息有约定,承包人请求按照约定返还垫资及其利息的,应予支持,但是《dàn shì》约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外。

  当事人对垫资没有约定的,按照工程欠款处理。

  当事人对垫资利息没有约定,承包人请求支付利息的,不予支持。

  第七条 具有劳务作业法定资质的承包人与总承包人、分包人签订的劳务分包合同,当事人以转包建设工程违反法律规定为由请求确认无效的,不予支持。

  第八条 承包人具有下列情形之一,发包人请求解除建设工程施工合同的,应予支持:

  (一)明确表示或者以行为表明不履行合同主要《main》义务的;

  (二)合同约定的期限内没有完工,且在发包人催告的合理期限内仍未完工的;

  (三)已经《yǐ jing》完成的建设工程质量不合格,并拒绝修复的;

  (四)将承包的建设工程非法转包、违法分包的。

  第九条 发包人具有下列情形之一,致使承包人无法《to be》施工,且在催告的合理期限内仍未履行相应义务,承包人请求解除建设工程施工合同的,应予支持:

  (一)未按约定支付工程价款的;

  (二)提供的主要《main》建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的;

  (三)不履行合同约定的协助义务的。

  第十条 建设工程施工合同解除后,已经完成的建设工程质量合格的,发包人应当按照约定支付相应的工程价款;已经完成的建设工程质量不合格的,参照本解释第三条规定处理。

  因一方违约导致合同解除的,违约方应当赔偿因此《 yīn cǐ》而给对方造成的损失。

◎思考方式不受限制,拥有非常多的想法与创意,该如何《how》运用就看你自己《his》本身了
虽然整体来说是一种平凡而安稳的顺遂,不过在工作《work》上就给他梭哈下去吧~
◎你可能《kě néng》甘于在安逸的环境里安静的做着你份内的事,这也没什么不好,这只是一种对生存的妥协
◎缺乏信心,对于想要做的事情《shì qing》无法《to be》下定决心去执行,让人有光说不练的感《gǎn》觉

  第十一条 因承包人的过错造成建设工程质量不符合约定,承包人拒绝修理、返工或者改建,发包人请求减少支付工程价款的,应予支持。

  第十二条 发包人具有下列情形之一,造成建设工程质量缺陷,应当承担过错责任:

  (一)提供的设计有缺陷;

  (二)提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准;

  (三)直接指定分包人分包专业工程。

  承包人有过错的,也应当承担相应的过错责任。

  第十三条 建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用后,又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的,不予支持;但是《dàn shì》承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。

  第十四条 当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,按照以下情形分别处理:

  (一)建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;

  (二)承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;

  (三)建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。

  第十五条 建设工程竣工前,当事人对工程质量发生《occasionally occurred》争议,工程质量经鉴定合格的,鉴定期间为顺延工期期间。

  第十六条 当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的,按照约定结算工程价款。

  因设计薄秚icket》涓贾陆ㄉ韫こ痰墓こ塘炕蛘咧柿勘曜挤⑸秓ccasionally occurred》变化,当事人对该部分工程价款不能协商一致的,可以《can》参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。

  建设工程施工合同有效,但建设工程经竣工验收不合格的,工程价款结算参照本解释第三条规定处理。

  第十七条 当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的,按照约定处理;没有约定的,按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。

  第十八条 利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的,下列时间视为应付款时间:

  (一)建设工程已实际交付的,为交付之日;

  (二)建设工程没有交付的,为提交竣工结算文件之日;

  (三)建设工程未交付,工程价款也未结算的,为当事人起诉之日。

  第十九条 当事人对工程量有争议的,按照施工过程中形成《caused》《formed》的签证等书面文件确认。承包人能够证明《certificate》发包人同意其施工,但未能提供签证文件证明《certificate》工程量发生的,可以按照当事人提供的其他《qí tā》证据确认实际发生的工程量。

  第二十条 当事人约定,发包人收到《shōu dào》竣工结算文件后,在约定期限内不予答复,视为认可竣工结算文件的,按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的,应予支持。

  第二十一条 当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的,应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。

  第二十二条 当事人约定按照固定价结算工程价款,一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的,不予支持。

  第二十三条 当事人对部分案件事实有争议的,仅对有争议的事实进行鉴定,但争议事实范围不能确定,或者双方当事人请求对全部《quán bù》事实鉴定的除外。

  第二十四条 建设工程施工合同纠纷以施工行为地为合同履行地。

  第二十五条 因建设工程质量发生争议的,发包人可以以总承包人、分包人和实际施工人为共同被告提起诉讼。

  第二十六条 实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的,人民法院应当依法受理。

  实际施工人以发包人为被告主张权利的,人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。

  第二十七条 因保修人未及时履行保修义务,导致建筑物毁损或者造成人身、财产《cái chǎn》《property》损害的,保修人应当承担赔偿责任。

  保修人与建筑物所有《suǒ yǒu》人或者发包人对建筑物毁损均有过错的,各自承担相应的责任。

  第二十八条 本解释自二00五年一月一日起施行。

  施行后受理的第一审案件适用本解释。

  施行前最高人民法院发布的司法解释与本解释相抵触的,以本解释为准。

最高人民法院

 
东莞手机网站制作
北京刑事律师
东莞小秅ǎn》苈墒ν东莞律师
东莞熊律师
东莞在线
精品乐购网
网站地图手机端
齐齐哈尔律师
合肥律师
苏州律师
东莞律师
商标注册网
河南《Henan》商标网
上海离婚《lí hūn》律师
莞淘网
北京律师咨询
北京律师
武汉律师网
东莞律师
 
copyright © 2006-2010 东莞律师熊仁武 版权所有《suǒ yǒu》
热线电话:18807691538  
在线客服qq:330535388   e-mail:xls555@126.com

地址:广东省东莞市东城大道188号新华大厦五楼 邮编:523129
粤icp备06089485号
扫描微信二维码
技术支持:互域东莞网站建设

电话:
13825744068

在线交流:
330535388
</